Oggetto: Interrogazione sulla mancata assegnazione dei loculi cimiteriali.
Il sottoscritto Giorgio Zaccaria, in qualità di consigliere comunale, chiede all’amministrazione informazioni riguardanti lo stato dei lavori dei lotti di nuova costruzione presso il Cimitero di Modica.
La richiesta di chiarimenti, che giungono da diversi cittadini, è improntata sul fatto che dal 2004, anno in cui sono state anticipate le somme necessarie per avviare i lavori di costruzione dei nuovi loculi, nessuno è ancora in possesso delle loro spettanti proprietà.
Confidando nella Vostra sempre disponibilità, chiedo che, in merito, sia data una cortese risposta al primo Consiglio Comunale utile.
Il consigliere comunale
Giorgio Zaccaria
1 commento:
Risposta dell'assessore competente
L’Assessore con delega al cimitero, Giorgio Cerruto, ha confermato che 1250 cittadini aspettano che l’amministrazione consegni i loculi. Il motivo del ritardo è la sospensione dei lavori dovuti ad un serie di ricorsi tra le ditte partecipanti alla gara che hanno fatto trascorrere inutilmente quattro anni. A Luglio è stata resa nota la sentenza definitiva che ha assegnato l’appalto non all’impresa che ha iniziato i lavori ma alla ditta ricorrente; questa si è rifiutata di ultimare i lavori per cui l’amministrazione sta lavorando per una nuova gara di appalto. I prezzi sono lievitati ma l’amministrazione non farà pesare tale aumento a chi ha già avuto assegnati i loculi cimiteriali.
Posta un commento